A. 模具合同怎麼寫
模具加工協議
定作方: 承攬方：
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯系人: 聯系人:
一、經買賣雙方友好協商,定作方委託承攬方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價（RMB元） 交貨條件
總價： （含17%增值稅）
二、以上各套模具使用材質：_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。
三、雙方的權利及責任：
定作方責任及權利如下：
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，並盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，並且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和製造後，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下：
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告（註明修改的地方）
3. 模具由定作方認證合格後，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的後續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)製作，並且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批准。
四、 技術條款：
1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責；
2. 在雙方協商無異議之後，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 並派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1；
3. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求
4. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產能：_______K 月產能：______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6. 未經定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1 . 模具價格：
1.1 經雙方協商後，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，並簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額（含____%增值稅）RMB___。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1 承攬方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用；
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1.3.4 承攬方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用；
1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所准備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單， 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費；如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模,定作方不承擔任何責任.
1.5 由於承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度：
2.1 承攬方在收到定作方確認後的產品圖檔之後，即開始進入模具設計和製作階段,開模周期為__25__天
2.2 由於定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3 如果承攬方模具製作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 單獨結算的方式： 月結，開票後60天，開17%增值稅發票.
3.1.1 本合同製造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），定作方支付模具總金額的_____%，剩餘___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂後，承攬方提供增值稅發票(模具總額的___0%),定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認後，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從於本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具後，承攬方同意按照定作方品質標准以保證產品品質(首件確認報告).
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1．本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2D和3D）的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產,由承攬方負責保管,未經定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費並賠償造成的損失.
2． 定作方付清模具款後，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，並發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2D和3D）和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3． 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命50萬次,並在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模,並承擔相應的費用.
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責；定作方僅同意承攬方基於本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的,否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責；
4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的「保密協議」執行。
十、違約責任
1． 如果承攬方方未能按五、2.1中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2． 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料/零部件采購合同>>進行約定。
3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生後24小時內以）書面形式通知定作方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交 市法院處理.
十二、本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周徵得對方同意,方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年 月 日 年 月 日
B. 模具開發協議書
模具開發 協議書 指的是模具使用公司和模具開發公司在平等自願的基礎上就關於模具開發及售後事宜上協商一致的情況下所簽訂的協議書。下面是我給大家整理的一些關於模具開發協議書的模板，希望對大家有用。
模具開發協議書篇一
甲方：深圳市迪慶實業有限公司 合同編號：DK-GC-015
乙方：
簽訂日期：20XX年X月XX日
前提：甲乙雙方因業務需求，經友好協商達成乙方為甲方開發製作業務，為保證雙方的誠信合作和雙方的共同利益，就開發製作成型PVC鋼模中所涉及的問題達成以下協議：
一、品種及價格：依雙方即時確認的產品和模具單價;
二、交貨期限及責任
1)模具必須在確認開模後3-5個工作日內(模具、全尺寸圖紙、樣件)送到甲方進行模具驗收，個別經協商過的復雜模具除外(需按雙方協商的交期交付);
2)甲方正在使用的模具需維修時，乙方必須第一時間配合進行維修，由於長期使用造成的自然磨損、人為損傷、變更時乙方可向甲方適當收取模具維修費用，維修模具必須在三個工作日內送還甲方;
3)如因意外原因不能按時交付，乙方應提前通知甲方，取得甲方同意後方可調整交期;
4)乙方因不能按時交付而造成甲方損失，甲方有權根據其損失大小要求索賠;
三、質量要求：乙方必須按甲乙雙方確認的模具資料和樣板為准開模;
四、如果乙方提供的模具質量或產品尺寸沒有達到甲方的要求，乙方需在甲方指定的時間內重新製作，若延期，甲方有權根據其損失大小要求索賠;
五、新開模具三個月內在生產使用過程中出現異常(人為損傷及變更除外)，不能滿足甲方品質要求，須進行修模或重新開模時，乙方不可向甲方提出修模或新開模費用;
六、本協議壹式叄份，甲方執貳份，乙方執壹份，經雙方代表簽字蓋章後生效。
七、雙方在合作中必須嚴格執行，若出現爭議，由雙方協商解決，協商不成可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他約定事項：
甲方
單位名稱(蓋章)：
單位地址：深圳市龍華鎮橫嶺工業區6棟
電話：0755-27528728
傳真：0755-27528218
代表(簽字)：
乙方
單位名稱(蓋章)：
單位地址：
電話：
傳真：
代表(簽字)：
模具開發協議書篇二
甲方：
乙方：
甲方委託乙方開發、生產兩件橡膠產品事宜，經友好協商達成協議如下：
1、模具清單：
產品單價是以目前原材料PP價為基準核算的,若原材料市場單價波動每噸超過壹仟元,則產品單價作適當調整。
2、模具壽命： 正常情況下應保用20萬模次。乙方利用該批模具生產供貨，模具由乙方保管維護，保證模具生產狀況良好，及時滿足甲方的供貨要求，若損壞或擴大生產，需增加模具費用時由乙方承擔。
3、開模進度：合同簽訂後17天，如不能按時完成，應至少提前1周告知甲方。
4、模具依照客戶圖紙及樣品開發生產。加工後的製品在材料、外開尺寸、表面質量等符合甲方圖紙要求或不低於樣品品質。
5、模具開發完成後應進行試模試樣，應提供不低於10套首樣供甲方檢測、認定，甲方合格後，甲乙雙方分別對首樣進行封樣留存，以後製品品質與封樣不應有明顯差異。
6、如甲方未出具驗收文件但通知乙方批量交貨時，視為模具驗收合格。
一、模具由乙方保管，甲方委託乙方進行生產供貨：
1、模具所有權及維護：模具所有權歸甲方所有，未經甲方授權，乙方不得利用該模具進行生產、銷售製品給甲方之外的廠商。
2、針對產品供貨可另行簽訂《產品供貨協議》。
二、付款方式：
1.本協議簽定後，七個工作日內即付模具總款
50%,餘款將分攤在本產品單價中，餘款模具驗收合格後一個月內付清。
2.模具費返還：甲方向乙方訂購產品累計一年內達到
20萬模，則乙方將甲方支付的模具費一次性退回給甲方或從貨款中扣除。
三、其他約定：
1、本合同接受《中華人民共和國合同法》約束，雙方在合同執行過程中有爭議，或有未盡事宜，應本著友好合作的精神協商解決，協商不成，由甲方所在地仲裁機關或法院裁決。
2、本協議壹式貳份，雙方簽字蓋章後生效，傳真件具有同等效力，甲乙雙方各執一份。
甲 方：
代 表(簽章)：
傳 真：
乙 方：福州鈺達機電有限公司
代 表(簽章)：
傳 真：
20XX年X月XX日
模具開發協議書篇三
甲方：
乙方：
經雙方友好商定：訂立如下XXXX製造協議書：
一.甲方委託已方開發XXX模具。齒輪箱上下蓋板塑料(實物由甲方提供)。
二.鋅合金底版有1塊由甲方提供，乙方裝配成品後產品單價為含稅價XXXX1套.
三.自協議簽定日期起已方內模具費XXX元、先付70%產品試樣合格後付清餘款，模具開發後模具所有權歸甲方。未經甲方同意乙方不得給其他方供樣或生產。
四.如甲方減速箱馬達定單滿XXXX方退回全部模具費，
五.乙方於收到首付款後，20XX年X月XX日模具試樣，產品經甲方認可後，乙方必須按甲方定單投入生產，及時交貨。
六.批量的付款方式：款到發貨，等以後量大雙方協商付款方式。
七.未盡事宜，雙方協商解決。
八.本協議一式兩份，雙方簽字(蓋章)生效。
甲方：
甲方代表：(蓋章)
地址：
電話：
乙方：
乙方代表：(蓋章)
地址：
電話：
日期：20XX年X月XX日
模具開發協議書相關 文章 ：
1. 模具車間承包合同樣本
2. 塑膠模具采購合同範本
3. 銷售承包合同協議書模板(2)
4. 基本供貨合同
5. 大學生在校創業策劃
6. 產品設計實習報告範文6篇
C. 模具退還申請怎麼寫
模具退還申請需要按照標准模鎮悉式寫。茲有(姓名)於御告乎年月與廣州市越秀區東山美心心聯誼服務中心簽定網路信息交流服務合同加入會員服務，現合同到期，友攔因未達到合同承諾後部分效果，根據合同條款，雙方通過協商達成以下退款。
D. 模具歸還協議怎麼寫
懂視
模具保管合同書範本
2022-02-21 16:35:18
模具保管合同書怎麼寫呢？不知道的小夥伴來看看小編今天的分享吧!
物品保管合同指雙方當事人約定一方將物交付他方保管的合同。保管合同是保管人有償地或無償地為寄存人保管物品，並在約定期限內或應寄存人的請求，返還保管物品的合同。
模具保管合同書書寫格式：
1、寄存人 （簡稱甲方）、保管人（簡稱乙方）雙方的基本信息，包括姓名、身份證號碼、住址、聯系電話等等。
2、保管物信息。
3、告知義務。
4、保管費用及保管費用的支付。
5、違約責任。
6、保密條款。
這是模具保管合同書範本的模板，希望對您有幫助。您也可以點擊這里直接下載文檔
模具保管合同書範本
甲方：________市____________模工程有限公司
聯系人：________________
合同編號：________________
乙方：________________
聯系人：________________
簽訂地點：________________
簽訂日期：________________
甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，並於________年____月____日就甲方的____________、____________、____________等模具共計________________付模具開模一事達成如下協議：
一、保管內容：
二、保管約定：
1.現甲方提供完整的____________生產模具____________套交付乙方保管,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同范圍內。
2.本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。
3.未經甲方書面同意,乙方不得為自己或他人復制或仿製該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的總值之十倍的違約金。
4.乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防銹、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。並定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。
5.模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、銹蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。
6.乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標志和標記,並做好生產檔案記錄,以備查詢。
在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認後,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。
甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。
三、保密責任：
未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。
四、其他約定：
1.本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,並應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。
2.除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。
3.本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。
4.本協議在雙方簽定之日起立即生效。
5.凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。
甲方：______市__________模工程有限公司 乙方：____________
委託代理人：____________ 委託代理人：____________
法人：____________ 法人：____________
甲方蓋章：____________ 乙方蓋章：____________
電話：____________ 電話：____________
傳真：____________ 傳真：____________
地址：____________ 地址：____________
請注意：因為轉碼原因，部分文檔內容可能會丟失幾個字而使得文檔有瑕疵，請務必從頭到尾看一遍確認沒有問題後再使用，本內容來源：www.51dongshi.com ，20餘萬各類合同下載，同時還提供各類公司常用表格、文檔如：入職表格、財務統計表等。
收起
大家還在搜
最簡單的采購合同電子版
簡單工程承包合同
簡單的合同協議書
機械施工合同協議書
模具合同協議書
合夥人合同協議書
員工合同協議書
簡單個人承包合同
模具製作合同
合同協議書
合同書的正確格式
轉讓合同協議書
模具合同怎樣寫
模具合同模板
模具使用協議合同
最簡單的模具合同
合同書樣本電子版
模具開模合同
模具合同
模具代加工合同
協議書範本大全
最簡單協議書怎麼寫
模具合同書
模具協議合同範本
模具加工合同協議書
模具製造合同協議書範本
模具合同書樣本 格式
模具加工及注塑合同
模具製造合同樣板
模具加工三方合同範本
合同書樣本電子版
模具開模合同
模具合同
模具代加工合同
協議書範本大全
最簡單協議書怎麼寫
模具合同書
模具協議合同範本
模具加工合同協議書
模具製造合同協議書範本
模具合同書樣本 格式
模具加工及注塑合同
相關推薦
車輛保管合同模板範文_懂視
車輛保管合同書寫格式: 1、寄存人 (簡稱甲方)、保管人(簡稱乙方)雙方的基本信息,包括姓名、身份證號碼、住址、聯系電話等等. 2、保管車輛基本信息. 3、告知義務. 4、保管費用及保管費用的支付. ...
無償保管合同範本通用版_懂視
無償保管合同書寫格式: 1、寄存人 (簡稱甲方)、保管人(簡稱乙方)雙方的基本信息,包括姓名、身份證號碼、住址、聯系電話等等. 2、保管物信息. 3、告知義務. 4、保管費用及保管費用的支付. 5、違...
物資儲存保管合同範文_懂視
物資儲存保管合同書寫格式: 1、寄存人 (簡稱甲方)、保管人(簡稱乙方)雙方的基本信息,包括姓名、身份證號碼、住址、聯系電話等等. 2、保管物信息. 3、告知義務. 4、保管費用及保管費用的支付. 5...
車輛保管協議模板_懂視
一、甲方將其所有的汽車交由乙方保管.保管時間為_年_月_日至_年_月_日. ###二、甲方所有的汽車的品牌是_型號為_車輛號為_汽車購買時間為_年_月_日,汽車行走里程(訂合同日計算)為_公里. ###三、甲方應將其停放在停車場的車輛上好保險鎖(桿). ###四、乙方承擔對乙方車輛的保管義務.
委託保管合同範本_懂視
物品保管合同指雙方當事人約定一方將物交付他方保管的合同.委託保管合同書寫格式:1、寄存人 (簡稱甲方)、保管人(簡稱乙方)雙方的基本信息,包括姓名、身份證號碼、住...
相關搜索
模具使用協議合同
最簡單的模具合同
合同書樣本電子版
模具開模合同
模具合同
模具代加工合同
協議書範本大全
最簡單協議書怎麼寫
模具合同書
模具協議合同範本
模具加工合同協議書
模具製造合同協議書範本
模具合同書樣本 格式
模具加工及注塑合同