❶ 𠂆房鋼結構違章的合同應該怎麼寫
就是鋼結構工程承發包合同,內容、工程量、進度、質量、安全、付款方式、保回修等方面。答
鋼結構是主要由鋼制材料組成的結構,是主要的建築結構類型之一。結構主要由型鋼和鋼板等製成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成,各構件或部件之間通常採用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕,且施工簡便,廣泛應用於大型廠房、場館、超高層等領域。
❷ 求鋼結構廠房建築合同範本
施工合同範本就那一個啊
其他都是協議書自己也可以做的呢
❸ 鋼結構承包協議範本怎麼寫
鋼結構承包合同
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建築工程承包合同條例》規定,及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方達成以下條例:
一、工程內容:鋼結構及彩鋼瓦、門窗的製作安裝等(附鋼結構工程預算表).
二、工期:
經甲乙雙方協商,本工程從 年 月 日始至 年 月 日結束。總工期為 天,其中製作工期為 天,安裝工期為 天,如遇不可抗力因素,(如戰爭、地震、雨天等)工期順延。
三、質量及技術標准:
所有材料必須達到合格,由乙方質量人員現場檢測,施工質量達到國家標准。
四、雙方責任:
1、甲方提供標準的施工圖紙,如有變更,及時給予解答,並及時提供變更圖紙,甲方提供原材料堆放場地;提供電源及電表箱以上電線,配合乙方解決施工中出現的問題。
2、乙方認真領會圖紙及設計要求,按圖施工,同時提供各單項目的材料報告,如需現場復查,可聯系溝通,但費用甲方承擔,在施工過程中,乙方要准守國家的法律法規,工程質量確保合格。
3、乙方提供公司資質及上崗人員的上崗證,材料力學性能檢測報告單以及工程施工驗收資料,乙方在甲方提供防銹漆的情況下,免費為甲方噴底漆。
五、付款方式:
1、工程總價為 萬元,合同簽訂3日內,先預付材料款 40% ,計人民幣 萬元,鋼結構進場後再付 ,計人民幣 萬元,待工程完工後經檢查合格15日內全部付清餘下款項,合計 萬元(合同總價3%的質保金除外)。
2、若因甲方拖欠乙方工程款,影響工程進度,造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失,應由甲方承擔。
六、安全施工:
乙方工人進入工地,必須遵守工地的安全規范,統一安排,自備安全用品。高空作業,必須系安全帶,配帶安全帽,使用電氣設備要規范,必須安全可靠,特別室外用電要防水,接地,配電箱要配備漏電保護器,以防為主,安全施工。如發生不安全事故,一切責任由乙方自負,甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。
七、開工及延期開工:
(1)乙方應按合同約定的工期開工。
(2 )因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工,甲方應在合同 約定的開工日期前 2 天,以書面形式通知乙方,推遲開工日期;並相應順延工期。如甲方沒有提前通知乙方,給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
八、工程質量:
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
2、乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家有關規范、規程、 標準的要求製作施工。
3、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知甲方代表或監理工程師進行中間結構驗收。
4、工程保修期為一年。在質保期內,如有工程質量問題乙方應給予及時維修。
九、爭議:
本合同在履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成的,可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起訴訟。
本合同一式四份,甲乙雙方各持貳份。工程結算完畢。付清工程款後,合同自動失效。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
代理人:(簽章) 代理人:(簽章)
電話: 電話:
自己調一下列印格式
❹ 蓋房合同書怎麼寫
我們都知道農村建房的時候房主需要和承包人簽訂合同的,合同內容主要包括承包內容、承包方式、工期以及工程質量的規定等。那麼一個合同具體應該怎麼來寫呢?以下是浙江省低層農村住房建設施工合同(示範文本),供參考。
發包人:
居民身份證號碼: 聯系電話:
通訊地址:
承包人:
(承包人為建築施工企業的填寫以下內容)
通訊地址:
郵政編碼: 聯系電話:
統一社會信用代碼: 企業資質證書號:
法定代表人: 聯系電話:
委託代理人: 聯系電話:
(承包人為農村建築工匠的填寫以下內容)
居民身份證號碼: 聯系電話:
通訊地址:
根據《中華人民共和國合同法》《浙江省農村住房建設管理辦法》以及其他有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就低層農村住房建設(以下簡稱建房)施工有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、建房概況
1.建房地點:
2.建房規模: 層,總建築面積 ㎡;結構形式(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):□框架結構;□磚混結構;□木結構;□其他___________________________。
3.宅基地用地批准文件文號: ;鄉村建設規劃許可證(建設工程規劃許可證)證號: 。
二、承包內容和方式
1.承包人按照發包人提供的設計圖紙,承擔以下內容的施工(在□中以劃√方式選定,可以選擇多項):□地基基礎;□主體結構;□電氣管線;□給排水管道;□化糞池工程;□其他 。
2.承包方式(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他 。建築材料、建築構( 配) 件和設備除附件預算清單中註明由發包人提供的外,均由承包人提供。
三、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日;計劃竣工日期: 年 月 日。工期總日歷天數: 天。
四、價款支付和費用承擔
1.總價款:人民幣(大寫) (? 元),價款構成詳見附件預算清單。經雙方協商一致變更施工內容的,變更部分的費用按實增減。
2.發包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):
□按施工進度支付:
(1)開工時支付預付款人民幣(大寫) (? 元);
(2)地基基礎驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) (? 元);
(3)地上一層驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) (? 元);
(4)地上二層驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) (? 元);
(5)地上三層驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) (? 元);
(6)竣工結算完成後 日內付清剩餘價款人民幣(大寫) (? 元)。
□其他付款方式:
3.承包人承擔其僱傭的施工人員的勞動報酬,以及因施工活動導致的施工人員或者其他人員的人身、財產損失,但是,因發包人原因導致或者加重的損失,由發包人承擔。
五、施工要求
1.發包人應當在開工 日前向承包人提供設計圖紙,並保證建房地點通電、通水、通路,場地具備施工條件,與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。
2.發包人和承包人提供的建築材料、建築構( 配) 件和設備均應當符合國家和省規定標准,除就地取材的竹、木等材料外,應當有生產合格證。發包人不得要求承包人使用不合格的建築材料、建築構( 配)件和設備。
3.承包人應當按照設計圖紙、施工技術標准和操作規程施工,採取安全施工措施,及時發現和消除施工、消防等安全隱患。承包人應當接受發包人、設計單位或者人員、行政機關及其委託的專業機構依法實施的監督檢查,對檢查中發現的質量、安全隱患及時整改。
4.承包人完成隱蔽工程施工後,應當提前 日通知發包人驗收。發包人不能按時驗收的,應當在驗收前向承包人提出延期要求。發包人未按時進行驗收,也未通知承包人延期的,承包人有權自行驗收,驗收結果視為發包人認可。隱蔽工程未經驗收合格的,不得進入下一道工序施工。
5.承包人完成全部施工內容,並備齊施工檔案資料後,可以通知發包人進行竣工驗收。發包人應當自收到通知之日起 日內組織承包人和設計、監理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的,發包人應當在 日內向承包人簽發接受交付的憑證。驗收不合格的,承包人應當返工、修復或採取其他補救措施,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成返工、修復或採取其他補救措施後,應當通知發包人,按本項約定的程序重新進行竣工驗收。建房未經驗收或驗收不合格的,發包人不得使用。
6.承包人對建房承擔質量保修責任,保修期為:地基基礎和主體結構 年,屋面防水、有防水要求的衛生間、房間和外牆面防滲 年,電氣管線、給排水管道 年。保修期自竣工驗收合格之日起算;建房未經竣工驗收,發包人擅自使用的,保修期自其實際佔有之日起算。
7.建房經竣工驗收合格的,以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;因發包人原因,自收到通知之日起 日內未完成竣工驗收的,以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;建房未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以其實際佔有之日為竣工日期。
六、竣工結算
承包人應當自竣工驗收合格之日起 日內向發包人提供結算清單,發包人應當自收到結算清單之日起 日內完成審核,逾期未完成審核且未提出異議的,視為認可承包人提交的結算清單。承包人對發包人審核意見有異議的,應當自收到審核意見之日起 日內提出,逾期未提出異議的,視為認可審核意見。對於雙方認可的結算價款,發包人應當按照本合同第四條的約定支付給承包人;對於其中一方有異議的結算價款,按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。
七、違約責任
1.發包人具有下列情形之一的,承擔相應的違約責任:
(1)發包人未按合同約定期限和數額支付合同價款的,按日計算向承包人支付逾期應付款萬分之 的違約金,逾期超過 日的,承包人可以解除合同;
(2)發包人提供的建築材料、建築構( 配) 件和設備的規格、數量或質量不符合合同約定,導致承包人返工、修復或者給承包人造成其他損失的,承擔承包人相應損失;
(3)發包人違反合同約定造成停工的,按每日 元的標准向承包人支付違約金;
(4)發包人未能按照合同約定履行其他義務的,承擔因此造成的承包人實際損失。
2.承包人具有下列違約情形之一的,承擔相應的違約責任:
(1)承包人違反合同約定采購和使用不合格的建築材料、建築構( 配) 件和設備,給發包人造成損失的,承擔發包人相應損失;
(2)承包人施工質量不符合合同約定的,承擔發包人相應損失;
(3)承包人未按合同約定期限完成施工,造成工期延誤的,按每日 元的標准向發包人支付違約金,工期延誤超過 日的,發包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同約定履行保修義務或者其他義務的,承擔因此造成的發包人實際損失。
八、爭議解決
因合同及合同有關事項發生的爭議,雙方可以通過協商、調解解決,也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):
□向仲裁委員會申請仲裁;
□向人民法院提起訴訟。
九、其他事項
1.附件預算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜,雙方可以另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
2.本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
3.本合同一式 份,具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。
發包人(簽字或者蓋章):
承包人(簽字或者蓋章):
簽訂日期: 年 月 日
❺ 鋼結構怎麼寫協議
鋼結構加工製作合同,和一般的加工承攬合同非常近似。但鋼結構工程構件的加工製作合同,又是非常特殊的定製式合同。具有以下的特點:
1、合同所有構件的設計和加工,除少數標准件以外,都是按照每個工程的需要而單獨定製加工的。因此一旦出現返工或者重作,對加工企業造成的損失是巨大的。
2、鋼構件的數量和設計,也是根據工程要求和工程進度來安排的。往往是在工程安裝過程中,又需要變更設計,或者增減構件的設計內容。為了防止因設計變更造成已製作的構件報廢的情況,需要在合同中對此事先予以約定。
3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖,構件詳圖的設計還需要加工單位的設計人員完成,還有時加工單位需要根據設計院或者甲方的指令,臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構製作安裝合同中,還常常含有設計的內容。
4、構件的檢測,包括出廠抽檢和現場到貨檢測,檢測人員既包括甲方駐廠代表、現場項目經理,還包括合同指定的工程監理,檢驗標准也遠遠高於一般的加工承攬合同的驗收標准。
5、製作工期一般較短。在北方,還因為氣候的原因,鋼結構工程的開工時間集中在夏秋季節,不同加工製作合同的工期往往出現集中和交叉的情況,因此鋼結構加工企業安排好加工調度,利用安裝工程的工期順延為加工合同創造工期是極有必要的。
根據以上特點, 加工製作合同需要注意以下的簽約要點:
(一)合同價格
鋼結構製作安裝合同與加工製作合同的價格形式相同,只是製作安裝合同價格中增加了安裝費用。價格包括以下幾類:
1、 固定總價――閉口價(不包括風險范圍)
2、 固定合同價+追加合同價款+國家定額費率(包括風險范圍)
3、 合同成本加勞務費
固定合同價格又分為以下兩種
1) 固定單價(僅僅包括加工製作費用,不包括材料、塗裝、運輸、稅金等費用,其他費用需要另行約定結算)
2) 綜合單價(含原、輔材料(含油漆)費用、檢測費、資料費、加工費、油漆塗裝費、稅金、管理費、利潤等,運輸費等,並可根據實際市場價格進行結算)
常見的價格為固定綜合單價。
4、 對風險范圍的說明:
合同報價表是合同中約定的風險范圍,在風險范圍以內的,價格不再發生變動;在價格風險范圍外的,應約定調整價格的方法。另外,應考慮到在國家調整價格鋼材出現差價時合同價格的調整情況。因為鋼材價格的漲跌也是需要考慮的風險范圍,否則就可能出現因鋼材價格的上揚導致利潤損失的情況。
※ 材料差價調整條款示例:
本工程材料差價的處理辦法:
如遇金融風波影響、市場價格變化,國家貨幣貶值造成通貨膨脹,材料提供方應在情況發生後10天內及時將調整原因、涉及調整的金額等以書面形式通知對方,對方應在十四天內與材料供應方進行協商,在收到供應方通知後10天內既不提出意見也不予確認的,視為同意材料價格的調整。
(二)設計變更
鋼結構製作安裝合同中設計變更部分,基本與鋼結構製作合同的設計變更涉及的內容相同,因此,設計變更部分的簽約要點也主要涉及到三種問題:
1)製作開工期限是按期還是順延的矛盾
2)有限的工期與增加加工量、等待新設計變更周期的矛盾
3)已完成構件因設計變更需要返工時,甲方是否同意價格調整的矛盾。
如果合同上沒有對上述風險的約定,甲方往往不會主動確認因其調整而造成加工方相應合同內容的改變。為此,應對設計變更及涉及到的合同價格、工期調整情況進行約定。市場部在簽約談判時,必要時需要安排有關技術人員到場對此進行把握,控制由於設計變更發生的風險。
※ 設計變更內容的條款示例
一、本合同定做構件全部由定做方進行設計,並出具有關技術要求和技術標准。
二、定做方正式提供的設計製造圖紙、說明和有關技術資料,是製造的有效依據,定做方有履行組織設計交底和三方匯審做出紀要的義務,作為製做的補充依據,雙方均不得擅自修改。
三、製作中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方,發現方應及時以書面形式通知對方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承攬方按修改或變更的設計文件進行製作。
四、在定做方已確認設計圖紙並符合定做方技術要求及設計標準的前提下,優化設計、優化工藝、其節約的價值歸承攬方,投標方案中的報價書對確認後的設計不發生效力。
※ 設計變更後相關責任的條款示例
因定做方變更設計條件或提出變更設計的,由定做方承擔下列費用和責任:
1. 設計工作量增加的,追加相應設計費;
2. 材料設備增加的,追加材料設備款;
3. 工程量增加的,追加合同價款;
4. 造成承攬方構件製作和安裝的返工、停工或材料積壓的,賠償損失;
5. 造成工期延誤的,工期順延。
※ 設計變更涉及到的合同加工量、價款的調整及確認條款示例
工程設計變更確定後14天內,設計變更涉及價款調整的,由承包方向發包方發出書面通知,經發包方審核同意後調整合同價格。變更合同價款按以下標准:
1.合同中已有適用於變更製作的價格的,按合同約定變更;
2.合同中有類似於變更製作的價格,參照類似價格變更;
3.合同中沒有適用或者類似變更的價格,參照發包方或者承包方提出的變更價格,經雙方共同確認後執行。
發包方收到變更合同價款報告14天內,應就合同價款調整提出確認意見,既未確認也未提出協商意見的,視為變更價款報告已被確認。
(三)質量驗收
質量條款應包括三個內容:1、對加工材料質量的要求2、對製作質量的要求3、對保修的要求。由於質量條款是結算的前提,因此必須對以上三方面進行約定,以避免因材料質量、加工質量、保修上發生爭議,影響結算。
對加工質量,應在以下幾方面進行約定:
1、 材料的提供及要求
2、 製作質量的要求
3、 現場驗收、出廠驗收
4、 設計變更和返工後責任的歸屬
5、 保修期限
對質保期,一般宜約定為發貨完畢之日到安裝完畢之日,以免質保期按照慣例視為一年,質保金難以收回的情況。
※ 材料提供及要求合同條款示例:
示例1:原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1) 用承攬方原料完成加工工作,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並提供原材料質量保證書、油漆質量保證書、產品合格證等以接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2) 原材料采購單價按月由定做方審核確定。
※ 製作質量要求的合同條款示例:
示例1:製造技術要求:以發包方提供的圖紙及技術說明文件為准,本款所涉及的技術文件自本合同生效之日起3天以內由發包方交付給承攬方,並在隨後的15日之內進行技術對接和技術交底,同時在完成技術對接和交底後雙方會簽技術會審紀要作為本合同的附件,與本合同同時生效。
※ 現場驗收、出廠驗收條款示例
示例1:
質量檢驗
1. 定作物在發貨前五天,定作方的駐廠工程師應對承攬方製造的構件進行檢驗,合格的應簽發《發運通知書》,批准發運;
2. 質檢標准按《GB50205-2001》標准及雙方認可的質量文件、圖紙進行檢驗;
3.如定做方駐廠工程師未及時對承攬方製造的構件進行檢驗的,本合同製作工期予以順延。
(四)工期及工期順延
鋼結構加工期限與鋼結構施工工期密切相關,影響工期的主要因素有
1、鋼結構設計的臨時變更
2、對已完成的鋼構件的返工
3、甲方檢驗人員簽證的延後
4、雙方就加工內容中途進行商洽
5、甲方延期付款、不可抗力
6、其他約定工期順延條件等。
因此對於工期的順延應有專款加以約定,否則因非承攬方原因造成的加工期限延誤都將歸於承攬方工期上,而對於因設計變更造成返工、未按期支付加工款的工期順延,應約定可以不經過甲方確認。
另外,在設計變更、質量檢驗等條款中,也應有工期順延的約定。
而工期順延得以實現,不僅僅靠合同的約定內容,而且靠承攬方主張權利,如果存在順延情況但是承攬方不主張順延權利,工期仍不能實現順延。而工期控制的主要角色,是工程部和生產部在履約中發揮作用,市場部、合約部應為工程部履約時能主張合理的工期創造條件。
※ 工期及工期順延情形示例
一、本合同的總工期自定做方批准承攬方的《構件製造開工報告》之日第二天起,至構件發運完畢止共 工作日。
二、在下列情況下,作製造開工時間推遲:
1、因開工前因設計變更致使製造材料、製造設備必須變更的,則製造、開工推遲;
2、需要重新製作的,原已完成製作的構件定做方應無條件收購,給承攬方造成損失的,賠償承包人的損失,開工時間推遲;
三、下列情形下總工期順延:
1.製造開工後設計變更,導致構件、圍護鋼品材料報廢,製造進行中改變安裝工藝,導致返工,製造進行中變更材料、輔料,變更門窗致圍護、門窗重做的,工期按實際發生的期間順延,同時承擔第七條第五款之責任;
2.因駐工廠代表簽證不及時,自駐工廠代表或監理工程師應簽證之日起到實際完成簽證止,作工期順延;
3.未能按合同約定及時、足額支付貨款或代購材料款、差價款的,自應付款之日起,到實際足額付達之日止,作工期雙倍順延;
4.因人力不可抗拒因素而延誤工期及國家強制性技術規程要求停止製造的,自規定的情形發生至該情形消除,作總工期順延;
5.合同、補充協議、雙方達成的會商(會議)紀要並法律、法規規定其他可以順延或停工的,工期按實際順延期間或實際停工期間作總工期順延。
四、雙方代表及監理工程師認為有必要暫停製造的,在書面告知對方後,可以暫停,雙方代表在收到暫停施工的通知後12小時內必須做出是否同意停工的答復,逾期則視為同意對方暫停製造的要求。
五、定做方代表或監理工程師認為停工的因素消除應予復工的,必須書面通知對方,被通知方在 12 小時內不回復的,可以復工。
六、終止製造的,雙方另具中止製造協議就製造量、工期、中止方案達成一致,結清全部貨款後,可以中止製造。
七、本條款所規定的製造開工日推遲及工期順延的情形一經發生後,則承攬方代表應在48小時內以書面形式予告知定做方,定做方代表簽證後,即可作為工期延誤的計算依據,沒有具體主張的按本條約定給予工期順延。本條第三款第 1、3項的情形不在此列。
(五)工程進度款的支付
結算及付款包括以下幾部分的款項支付及結算:
1、定金的交付
2、已發運構件的結算付款(包括分批的結算付款或者全部發運完畢後總結算付款)
3、質保金的支付
4、承攬方墊付資金部分利息的補償
此外,還應包括增加工程量的結算、風險范圍以外合同價款的結算。該部分的結算方法詳見設計變更及合同價款部分。
※ 工程進度款支付的示例
示例:
一、貨款支付為銀行即期匯票
1. 本合同生效後天內,定做方支付定金??元
2. 承攬方在年日前發運完畢全部構件的,承攬方支付?元構件價款總額。承攬方未在?年?月?日前發運完畢全部構件的,定做方按實際已發運的構件貨款總額支付,餘款在承攬方發送完畢所有構件後付清。風險范圍以外的製作費用,按本條第三款約定內容辦理。
3. 定做方承擔除定金以外的墊付貨款利息,按中國人民銀行公布的貸款基本利息上浮3個點。
4. 保修金為合同總價的0.2%,保修期滿後 7 天內一次性支付;
二、前述合同總價系指合同簽訂時確定的總造價,如總造價在合同履行中按約定作增減時,其各付款階段應支付款額的比例不變,支付金額作相應增減;
❻ 鋼結構廠房合同範本
請及時予以採納,謝謝! 鋼結構廠房施工合同發包方:__________________________承包方:__________________________簽訂時間:__________________________ 簽訂地點:__________________________根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。 第一條 工程項目 一、工程名稱:__________________________ 二、工程地點:__________________________ 三、承包范圍和內容:(詳見工程附件圖);工程建築面積__________(平方米);其它:__________ 四、工程造價:___________(萬元),其中土建:__________(萬元),安裝:__________(萬元)。 第二條 施工准備 一、發包方: 1. 月______日前做好建築紅線以外的「三通」,負責紅線外進場道路的維修。 2. 月______日前,負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板),應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整,拆遷障礙物的資料。 3.本合同簽訂後______天內提交建築許可證。 二、承包方: 1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作; 2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場; 第三條 工程期限 一、根據國家工期定額和使用需要,商定工程工期為______天(日歷天),自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收。 二、開工前______天,承包方向發包方發出開工通知書。 三、如遇下列情況,經發包方現場代表簽證後,工期相應順延: 1.按施工准備規定,不能提供施工場地、水、電源道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工; 2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度; 3.不屬包干係數范圍內的重大設計變更,提供的工程地質資料不準,致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度; 4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工; 5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工; 6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工; 7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。 第四條 工程質量 一、本工程質量經雙方研究要求達到: 二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建築工程規范、規程和標准進行施工,並接受發包方派駐代表的監督。 三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定: 1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證,或進行檢驗合格後方可用於工程; 2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用於工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意並發正式書面通知和發包方派駐代表簽證後,方可用於工程; 3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章後,方可進行下一道工序; 4.承包方應按質量驗評標准對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,並及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時,應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收; 5.承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方派駐代表和當地建築工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,並經設計建設單位簽證後實施; 6.工程竣工後,承包方按規定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。 第五條 建築材料、設備的供應、驗收和差價處理 一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二); 二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購; 三、發包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用於工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。 四、本工程材料和設備差價的處理辦法:____________________ 第六條 工程價款的支付與結算 工程價款的支付和結算,應根據中國人民建設銀行制定的「基本建設工程價款結算辦法」執行。 一、本合同簽訂後__日內,發包方支付不少於合同總價_____%備料款,計人民幣__________萬元。_ 二、1.承包方的工程進度完成全部屋架部份焊接後必須在______日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%;2. 承包方的工程進度完成全部檁條焊接後必須在______日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%;3承包方的工程進度完成全部瓦面部份安裝完成後必須在______日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%。 三、工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收後,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。 四、如發包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。 五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發包方承擔。 六、本合同造價結算方式:________________________________________ 第七條 施工與設計變更 一、雙方認可的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,承、發包雙方均不得擅自修改。 二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發包方,由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責,並調整合同造價。 三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經發包方、設計單位或有關技術部門同意後採取實施,其節約的價值按國家規定分配。 四、發包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明,技術資料設計圖紙齊全時,承包方才予實施。 第八條 工程驗收 一、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格後,發包方須及時辦理驗收簽證手續。 二、工程竣工驗收後,方包方方可使用。 在規定的保修期內,凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。 第九條 違約責任 承包方的責任: 一、工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。 二、工程不能按合同規定的工期交付使用的,按合同中第九條關於建設工期提前或拖後的獎罰規定償付逾期罰款。 發包方的責任: 一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。 二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工,應採取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。 三、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由發包方承擔責任。 四、承包方驗收通知書送達______日後不進行驗收的,按規定償付逾期違約金。 五、不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。 第十條 糾紛解決辦法 任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第( )項方式解決: 一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁; 二、向人民法院起訴。 第十一條 附則 一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙雙方各執正本一份,其餘副本由發包方報送經辦銀行,當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同,送建築的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。 三、本合同簽訂後,承、發包雙方如需提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。 發包方(蓋章):___________ 承包方(蓋章):___________法定代表人(簽章):___________ 法定代表人(簽章):___________委託代理人(簽章):___________ 委託代理人(簽章):___________ 年 月 日